Назад
8(495)221-64-55

Договор оферты

подпись на договоре оферты

Условия поставки товаров

1. ПРЕДМЕТ

1.1. В соответствии с настоящими Условиями Поставщик обязуется передавать Покупателю металлопродукцию в ассортименте, именуемую в дальнейшем «товар», отдельными партиями, а Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его.

1.2. Общее количество поставляемого товара определяется совокупностью всего количества принятого Покупателем товара, указанного во всех товарных накладных.

1.3. Общий ассортимент и цена единицы товара согласовываются сторонами путем ознакомления Покупателя с прайс-листом Поставщика, размещенным в сети Интернет. Покупатель обязуется отслеживать изменения в ассортименте и цене товара в прайс-листе Поставщика, размещенном в сети Интернет по адресу: http://www.poetalon.ru

1.4. Ассортимент и количество каждой партии товара, а также общая сумма договора определяются согласно товарным накладным, которые оформляются на основании заказов Покупателя и являются неотъемлемой частью настоящих Условий.

1.5. В случае расхождения сведений о поставке партии товара, указанных в заказе Покупателя, от сведений, указанных в товарной накладной, правильными считаются сведения, содержащиеся в соответствующей товарной накладной, а до момента ее подписания обеими сторонами правильными считаются сведения, содержащиеся в соответствующем счете на оплату, выставленном Поставщиком.

1.6. Качество товара должно соответствовать обязательным нормам и стандартам Российской Федерации и/или нормам и стандартам изготовителя.

2. ЦЕНА

2.1. Цена за единицу товара устанавливается на основании Прайс-листа Поставщика, действующего на момент заказа товара Покупателем в рублях РФ.

2.2. Поставщик вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Прайс-лист относительно ассортимента и цен товара. Цена товара, указанная в товарной накладной на поставленную партию товара, является окончательной и согласованной сторонами.

2.3. Покупатель считается выполнившим свою обязанность по оплате партии товара или услуг, оказываемых Поставщиком, с момента зачисления необходимой денежной суммы на банковский счет Поставщика.

2.4. Отгрузка готового товара Поставщиком осуществляется после исполнения Покупателем обязанности по оплате партии товара. Поставщик вправе не осуществлять производство и поставку товара (и, соответственно, не передавать товар Покупателю) до получения от Покупателя предоплаты в размере 100%. Поставщик имеет право приостановить отгрузку товара в случае неоплаты или неполной оплаты любого уже переданного Покупателю товара (в том числе по другой Заявке/Счету), а также в случае нарушения сроков оплаты любого счета, выставленного Покупателю. Это не является просрочкой Поставщика.

2.5. Поставщик имеет право направить полученную от Покупателя плату за товар на погашение задолженности Покупателя по оплате стоимости товара, независимо от назначения платежа и периода, за который осуществляется платеж, которые были указаны Покупателем.

2.6. Валютой платежа является рубль РФ.

3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю и оформления документов, подтверждающих передачу товара Покупателю.

3.2. В случаях, когда из договоренностей между сторонами не вытекает обязанность Поставщика по доставке товара или передаче товара в месте ее нахождения Покупателю, обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи товара первому перевозчику. Если сторонами предусмотрена обязанность Поставщика по доставке товара Покупателю или указанному им лицу, то обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной с момента вручения товара Покупателю или указанному им лицу. Если товар должен быть передан Покупателю или указанному им лицу в месте его нахождения, то обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент предоставления товара в распоряжение Покупателя.

3.3. Поставщик вправе исполнить обязанность по передаче товара Покупателю до момента оплаты последним партии товара без дополнительных письменных соглашений с Покупателем. В этом случае Покупатель обязуется оплатить стоимость партии товара не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара Покупателю.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

 4.1. Покупатель предварительно согласовывает с Поставщиком ассортимент и количество товара в планируемой к поставке отдельной партии путем заказа с помощью телефонограммы (с указанием фамилий представителей Сторон, осуществлявших и принимавших заказ, даты и времени заказа) и/или факсимильной почты и/или электронной почты и/или оформления бланка заказа, подписываемого представителями обеих Сторон.

  4.2. Поставщик рассматривает поступившую от Покупателя заявку и выставляет Покупателю счет на оплату, если заявка может быть исполнена поставщиком, или сообщает Покупателю о том, что заявка Покупателя не принимается к исполнению. Отсутствие сообщения Поставщика не считается его согласием с заявкой Покупателя.

 4.3. Покупатель обязан незамедлительно проверить счет, выставленный Поставщиком, на его соответствие заявке. При отсутствии претензий к счету со стороны Покупателя, условия заказа считаются принятыми Покупателем. Претензии к счету должны быть направлены Поставщику незамедлительно после получения счета, в ином случае претензии Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

4.4. Каждый счет должен быть полностью оплачен в течение срока, указанного в этом счете. Если в счете не указан срок для его оплаты, то счет должен быть оплачен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. Оплата счета может производиться частичными платежами.

4.5. Если условия поставки партии товара, в частности ассортимент, количество, стоимость и сроки, указанные в счете Поставщиком, отличаются от условий поставки партии товара, указанных в заявке Покупателем, то такой счет признается отказом от принятия заявки покупателя и одновременно предложением (новой офертой) осуществить поставку товара на условиях, указанных в счете. Покупатель посредством факсимильной связи или электронной почты незамедлительно сообщает Поставщику о принятии новой оферты или производит оплату.

4.6. Поставщик обязан подготовить товар к отгрузке (а в случае доставки автотранспортом Поставщика отгрузить товар) в согласованный срок. Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем, когда Покупатель считается выполнившим обязательства по оплате товара, если товар оплачивается Покупателем в порядке предварительной оплаты (включая случаи частичной предварительной оплаты). Если оплата товара производится Покупателем после момента ее получения, то указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем подтверждения Покупателя, выставленного Поставщиком счета на оплату.

4.7. Отгрузка товара производится автотранспортом Покупателя или транспортом Поставщика за дополнительную плату. В случае отгрузки товара автотранспортном Поставщика, Покупатель обязуется уплатить Поставщику стоимость доставки в течение 1 (Одного) календарного дня с момента выставления счета на оплату. Если срок оплаты приходится на нерабочий день, то оплата должна производиться в предшествующий ему рабочий день. Иные сроки оплаты стоимости доставки могут быть установлены соглашением сторон.

4.8. При получении товара представитель Покупателя обязан предоставить оформленную надлежащим образом доверенность на получение товара. Покупатель будет по возможности оформлять доверенность по форме М-2 или М-2а (утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а). Оригинал доверенности, выданной представителю Покупателя, остается у Поставщика. Без передачи Поставщику такой доверенности товар Покупателю не передается. Стороны допускают возможность передачи в офис Поставщика доверенности, оформленной от имени Покупателя на имя Перевозчика, в виде отсканированной копии (электронного документа), по электронной почте. Такая доверенность имеет юридическую силу, при условии использования при ее отправке/получении адресов электронной почты, указанных в заявке (Покупатель) и счете (Поставщик). Оригинал такой доверенности Покупатель обязан отправить почтой, заказным письмом с уведомлением. Доверенность, оформленная Перевозчиком (на основании доверенности от Покупателя) на имя физического лица, сопровождающего автотранспорт и уполномоченного на получение Товара, предоставляется в оригинале. Покупатель обязан оплатить Поставщику штраф в размере двойной стоимости перевозки товара. Последующая доставка товара возможна только после перечисления указанного штрафа на расчетный счет Поставщика, а также стоимости ответственного хранения. Срок доставки товара при этом согласовывается сторонами дополнительно.

4.9. В случае поставки товара на склад Покупателя автотранспортом Поставщика:

4.9.1. Покупатель обязан:

4.9.1.1. подписать переданные водителем транспортной компании, подписанные со стороны Поставщика, Товарно-транспортные накладные в 3 (трех) экземплярах и Товарные накладные (ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах. После этого Покупатель возвращает водителю 2 (два) экземпляра подписанной им Товарно-транспортной накладной и 1 (один) экземпляр Товарной накладной, а также делает отметку в путевой документации о времени прибытии, постановке на разгрузку и выезде автомашины. В случае подписания указанных в настоящем подпункте документов уполномоченным лицом, то к этим документам прилагается подлинная доверенность на получателя товара. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности, установленной настоящим пунктом, Поставщик вправе не передавать товар Покупателю или грузополучателю, при этом Покупатель обязан оплатить Поставщику транспортные расходы в размере двойной стоимости перевозки товара. Последующая доставка товара возможна только после перечисления указанных расходов на расчетный счет Поставщика, а также стоимости ответственного хранения. Срок доставки товара при этом согласовывается сторонами дополнительно;

4.9.1.2. обеспечить обязан обеспечить содержание погрузочно-разгрузочных площадок, а также подъездных путей к ним в исправном состоянии для обеспечения беспрепятственного проезда/выезда и маневрирования автотранспорта, а также разгрузить автотранспорт в течение 3 (Трех) часов с момента его прибытия на место разгрузки;

4.9.1.3. организовать приемку и выгрузку товара своими силами и за свой счет.

4.9.2. Ответственность за повреждение автотранспорта при разгрузке несет Покупатель.

4.9.3. Отгрузка товара транспортом Поставщика осуществляется только после 100% оплаты товара Покупателем, если стороны не согласовали иное.

4.9.4. Поставщик вправе исполнить обязанность по передаче товара досрочно.

4.10. При отгрузке товара автотранспортом Покупателя:

4.10.1. Покупатель обязан забрать товар со склада Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности товара к передаче.

4.10.2. При передаче товара на складе Поставщика погрузка товара в транспорт Покупателя осуществляется Поставщиком. Во избежание повреждения товара при транспортировке предъявляются следующие требования к автомобилям: при отгрузке длинномерных изделий длина кузова автомобиля должна быть не меньше максимальной длины отгружаемого изделия; кузов автомобиля должен быть приспособлен для верхней загрузки товара и иметь чистый ровный пол и деревянные бруски для извлечения гибкой стропы и т.п. В случае нарушения требований к транспортному средству, Поставщик не несет ответственности за повреждение товара при транспортировке или погрузке. В случае подачи Покупателем/Перевозчиком не согласованного с Поставщиком типа закрытого транспорта, (контейнера, фургона или тентованного автомобиля без возможности осуществления верхней погрузки) или транспортного средства, не отвечающего требованиям к погрузке, Поставщик оставляет за собой право отказать в погрузке товара, если это может вызвать повреждение оборудования Поставщика или угрожает здоровью, или жизни сотрудников склада. Если представитель Покупателя настаивает на отгрузке товара в автотранспорт, не пригодный или ограниченно пригодный для транспортировки товара, то отгрузка может быть осуществлена, при этом Поставщик имеет право требовать компенсации за ручную погрузку товара либо отказать в погрузке товар, если Покупатель отказывается от оплаты компенсации за такую погрузку. Тарифы на такую погрузку устанавливаются Поставщиком.

4.11. Приемка товара по количеству и ассортименту и по качеству, в части тех недостатков, которые могут быть выявлены при ее внешнем осмотре, осуществляется до момента перехода к Покупателю права собственности на товар. При получении товара Покупатель обязан осмотреть ее, незамедлительно сообщить Поставщику обо всех выявленных недостатках и сделать о них соответствующие отметки в накладных. Если такие отметки не сделаны, то в дальнейшем претензии по количеству, ассортименту и обнаруживаемых внешне недостатках качества не принимаются.

4.12. Исходя из специфики передачи товара, когда у Сторон не имеется возможности осуществить осмотр и проверку товара (большое количество товар, место передачи не оборудовано для осмотра товара и т.п.), Сторонами проводится приемка товара по количеству мест и номенклатуре (приемка по таре: упаковке, коробке и т.п.). В таком случае Покупатель производит осмотр и проверку количества тары, устанавливает ее внешний вид. После приемки товара по количеству мест и номенклатуре Сторонами на сопроводительных документах (Товарной накладной, Товарно-транспортной накладной (на оборотной стороне) делается запись: «Товар принят по количеству мест и номенклатуре, замечаний по таре и количеству мест не имеется. Внутритарный осмотр и проверка будут производиться на складе Покупателя». При обнаружении в таре повреждений или недостаче Сторонами составляется Акт или в сопроводительных документах делается соответствующая отметка. Поврежденная тара вскрывается и в отношении указанной тары производится внутритарная приемка, а результаты такой приемки отражаются в сопроводительных документах. Внутритарный осмотр и проверка производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом претензии по количеству и ассортименту и по качеству, в части тех недостатков, которые могут быть выявлены при ее внешнем осмотре, должны быть направлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара Покупателю. В дальнейшем претензии по количеству, ассортименту и обнаруживаемых внешне недостатках качества не принимаются. При обнаружении недостачи или нарушения качества товара Покупатель приостанавливает приемку (не вскрывает последующую тару/упаковку и незамедлительно вызывает Поставщика для участия в дальнейшей приемке товара. Порядок вызова представителя Поставщика и составление акта аналогичен приемке Продукции по скрытым недостаткам (п.5.13. Договора).

4.13. Приемка товара по качеству (скрытым недостаткам) осуществляется в следующем порядке: О скрытых недостатках Покупатель обязан сообщить Поставщику в течение 10 (Десяти) дней с момента получения товара. Для установления причины возникновения таких недостатков Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика, который обязан явиться к месту нахождения товара не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения вызова Покупателя. Стороны совместно устанавливают причины возникновения скрытых недостатков и фиксируют такие недостатки и причины их возникновения в двустороннем акте. Если Сторонами будет установлено, что такие недостатки возникли до передачи товара Покупателю или они возникли по причинам, имевшим место до передачи товара Покупателю, то ответственность за такие недостатки лежит на Поставщике. В противном случае ответственность лежит на Покупателе. В случае не подтверждения (не выявления) недостатков а товаре, Покупатель компенсирует Поставщику произведенные им командировочные расходы. В случае неявки представителя Поставщика в указанный в настоящем пункте срок, отказа Поставщика участвовать в приемке Покупатель обязан привлечь к участию в приемке экспертов Торгово-промышленной палаты России (ее отделений) или представителей экспертных организаций, согласованных с Поставщиком. В случае нарушения правила, предусмотренного пунктом

4.13 настоящих Условий, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя, указанных в претензии, а полученная претензия Покупателя не принимается и не рассматривается.

4.14. В случае признания обоснованности претензии, Поставщик обязуется заменить некачественный товар на качественный в срок, согласованный с Покупателем дополнительно и/или допоставить товар в следующем периоде.

4.15. Некачественный товар подлежит возврату Поставщику. До момента возврата некачественного товара Покупатель принимает его на ответственное хранение, обеспечивает его сохранность и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Плата за хранение товара, его сортировку, отгрузку Поставщику не предусматривается. Если товар полностью не оплачен, то Поставщик вправе не исполнять своих обязательств, связанных с обнаружением недостатков товара, до момента его полной оплаты.

4.16. В той части, в какой порядок приемки товара прямо не урегулирован положениями настоящего Договора и Гражданского кодекса Российской Федерации, приемка товара осуществляется в соответствии с положениями Инструкций о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и по качеству №№ П-6 и П-7 (утверждены Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 5.1. За просрочку исполнения обязанности по передаче товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непереданного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости товара, указанного акцептованном счете, по которому должна была быть осуществлена такая передача. При этом уплате подлежит только неустойка, но не убытки. Если доставку товара организует Поставщик, то Поставщик не несет ответственности за просрочку исполнения обязанности по передаче товара Покупателю, если эта просрочка вызвана задержками в разгрузке товара.

 5.2. За просрочку оплаты (если поставка была осуществлена без предоплаты) и/или выборки товара Поставщик вправе потребовать с Покупателя уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы/от стоимости невыбранного своевременно товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости товара, указанного в акцептованном счете, по которому должен был быть оплачен/выбран товар. В указанном случае пени за просрочку оплаты насчитываются Поставщиком Покупателю со дня, следующего за днем передачи товара Покупателю.

 5.3. В случае не выборки Покупателем товара со склада Поставщика в согласованный срок, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость хранения товара на складе Поставщика, на основании выставленных Поставщиком счетов. Стороны договорились, что срок такого хранения не может превышать 1 (один) месяц с момента наступления срока для выборки товара. При этом стоимость ответственного хранения составляет 3 000 (три тысячи) рублей, в том числе НДС, за одни сутки такого хранения. По истечении срока хранения (1 календарного месяца от согласованной даты отгрузки товара) Поставщик имеет право распорядиться товаром по собственному усмотрению, в том числе уничтожить её или передать третьим лицам, при этом оплаченная Поставщику стоимость за товар Покупателю не возвращается.

 5.4. За не обоснованное уклонение от принятия доставленного Покупателю товара Поставщик вправе потребовать с Покупателя уплаты пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости не принятого своевременно товара за каждый день просрочки.

 5.5. Если Покупатель не обеспечил возможность проезда Поставщика к месту разгрузки товара, Поставщик не несет ответственность за сроки поставки и разгрузку товара и оставляет за собой право выставить счет на компенсацию дополнительных затрат, понесенных в связи с доставкой товара, который Покупатель обязуется оплатить в течение 3-х банковских дней.

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

 6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также подтверждающие их официальные документы.

 6.3. Срок исполнения обязательств передвигается соразмерно времени форс-мажорных обстоятельств и их последствий. В случае если указанные обстоятельства продолжают действовать более трех календарных месяцев Стороны обязаны договориться об альтернативных способах исполнения обязательств по настоящему Договору.

 7. РЕКЛАМАЦИИ, АРБИТРАЖ

 7.1. Все споры, которые могут возникнуть из договора или в связи с договором, Стороны постараются решить путём переговоров. Досудебный претензионный порядок обязателен.

7.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

 8. ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ

 8.1. Настоящие Условия распространяют своё действие на отношения сторон возникшие с момента акцепта Покупателем выставленного Поставщиком счета. При этом обязательным условием является указание в акцептованном счете на настоящие Условия и их месторасположение.

8.2. Весь товар, переданный Поставщиком Покупателю по акцептованному счету, признается сторонами переданным исключительно в рамках настоящих Условий.

Скачать Договор оферты в формате PDF (6.536 KB)